Sonuç Yapım işlerinde yer teslimi, projenin başlangıç noktasını teşkil eden ve hukuki sonuçları olan bir işlemdir. Yer Tesliminin Hukuki Dayanağı Yapım işlerinde yer teslimi, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ona bağlı olarak çıkarılan Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nde (YİGŞ) açıkça düzenlenmiştir.

iş yeri teslimi , işe başlama , işyeri teslimi , yapım işlerinde işyeri teslimi ne demek , yer teslim tutanağı , Yer teslimi , yer teslimi kaç gün içerisinde yapılmalı

Oysa YİGŞ'ye göre yapım işlerinde süre, yer teslimi ile başlar. Sonuç: Yer Teslimi, Sürenin Başlangıç Düdüğüdür Kamu yapım işlerinde başarı, sadece teknik yeterlilikle değil, aynı zamanda sözleşme ve mevzuat yönetimiyle de doğrudan ilişkilidir.

Kamu yapım işlerinde sözleşme imzalandıktan sonra en kritik aşamalardan biri olan yer teslimi (şantiye teslimi) süreci bu analizde ele alınacaktır.

Diğer bir anlatımla davalı idare malın teslimi üzerine mal bedelini cezai şart alacağı... ...ilgili açık hüküm bulunması şarttır.” Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’de, “25... Yapım işlerinde süre uzatımı verilebilecek haller KİSK... maddelerinde ise bunun yerine “ceza koşulu” kavramını tercih etmiştir.

...türüne göre farklılık gösterebilir: Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde: İş programı... ...taahhüdün süresinde ve maliyet etkinliği ile yerine getirilmesi açısından büyük önem taşır... Bu kapsamda, yapım işlerindeki iş programı ve ödenek dilimlerine... Avans Uygulamaları Yapım işlerinde ön ödeme (avans) yapılması mümkündür.

...şartnamelerde belirlenecek teknik özellikler, öncelikle yerli malının kullanılmasını sağlayacak... Yapım işleri, niteliği gereği karmaşık süreçleri... ...sözleşmeler üç temel türde düzenlenir: Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme, Birim Fiyat Sözleşme... ...göre, ihale dokümanı, ihale konusu yapım işlerinde isteklilere talimatları da içeren...

Giriş Yapım işleri, mühendislik ve mimarlık bilgi... Bu yükümlülükler kapsamında, teknik personel de önemli bir yer tutar. Kamu ihale mevzuatı, yapım işlerinde çalıştırılması gereken teknik...

...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...idareden kaynaklanan gecikmelerin (proje onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) veya yüklenicinin... Kamu yapım işlerinde süre uzatımı talepleri, idareler...