...ve malın teslimi, hizmetin veya yapım işinin belli bir süreyi... ...otobüs kiralama hizmet alımı işlerinde, işin gerçekleştirilmesi... ...ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ordu... ...tarafından iki kez ihale konusu işin yapımında süre uzatımı talep... ...isteminde ve ikinci defa süre uzatım isteminde davacının % 51...

...Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan... ...üzerinden sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkı... ...Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan... tesisleri yapım işi” nde, 4735 sayılı...

...sürede yüklenici tarafından yapımına başlanamayan işler... ...teslim tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü ve... ...gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin bitim... ...dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar... ...Yüklenicinin 09/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; İnşaat...