...yatırılmadığı, davalının temyiz dilekçesinin Davacı davasında... ...idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını... ...276.717,00 TL üzerinden kabulüne karar verilmiştir... ...sözleşmenin 26.2.1 maddesinde yüklenicinin işi süresinde... ...kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin... ...Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini... nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul...

...onaylanmasının ardından da kalanı yükleniciye iade edilir... ...biriken yağmur suları için gerekli tahliye sisteminin... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...imalât saptandığından kesin kabul yapılmadığını... ...kusurlarının giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasıyla...

Davacı dava dilekçesinde birden fazla... ...maddesine göre “geçici kabulün onay tarihinde... ...tarih itibariyle davacı yüklenicinin sözleşmeden... ...talebinin her bir kalem talep için ne miktarda olduğunun... nolu kararı) Yapım işlerinde geçici... ...iadesinin şartları , yapım işlerinde teminatın iadesi... ...belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının...

...teminat süresinin geçici kabul itibar tarihinden itibaren... ...tarihinden 12 ay sonra yüklenicinin talep etmesi... ...eksiklerin giderilmesi için yükleniciye 22/04... ...geçici kabulden sonra kesin kabul süresinin (teminat... ...dilekçesinde özetle; Yapım İşleri Genel Şartnamesi...