...için öncelikle gecikme cezasının&quot... ...yüklenici geciktiğinde ne kadar zarara uğradığını... ...kanun koyucu, gecikme cezasının iş artışlı... ...bir değişiklik nedeniyle 12 milyon TL'... ...gecikme cezası (örneğin günlük %0,05... Özellikle yapım işleri ve uzun...

...yerine getirmemesi sonucu gecikmeler meydana gelirse... ...en az gecikilen süre kadar uzatılır. ...öngörülen günlük gecikme cezası uygulanabilir... ...zamanında bitirilmesini engelleyici haller için... ...Sözleşmeleri Kanunu (KİSK) ve Yapım İşleri Genel... ...süresinin, yüklenicinin lehine olacak şekilde ve... ...altısından (%0,06) fazla olmamak üzere... Sonuç Yapım işlerinde süre uzatımı...

...sözleşmelerinde, kamu ihale yapım işi sözleşmelerinde... ...bağlı olan gecikme cezasını da kural olarak... Kararın İncelenmesi (Yargıtay 15. ...feshini ve yaptığı fazla ödemeler ile gecikme... ...tarafların birbirlerinden ne talep edebileceği... ...uyuşmazlıkları önlemek adına ne kadar önemli olduğunu... Gecikme cezası, niteliği...

...en az gecikilen süre kadar uzatılır.&quot... ...toplamda 130 günden fazla süre kaybı yaşandığı... ...sözleşmedeki gecikme cezasının kesilmemesi... ...onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) veya... Bu nedenle, idarenin YİGŞ Md. ...uzmanlığından destek almak, gecikme cezaları gibi... Kamu yapım işlerinde süre...

...İhtar Çekmeden Kesilen Gecikme Cezası Geçersizdir... ...81 günlük gecikme cezası hesaplamış... ...Olduğu Madde ve Süre Kadar İstenebilir Yargıtay... Yargıtay, idarenin 16. ...sözleşmede birden fazla ceza maddesi olması... ...talep etme hakkı, genellikle sözleşmedeki...

...DÜZENLEME SÜREÇLERİ Kamu yapım işleri, genellikle... ...detaylı bir şekilde düzenlemiştir. ...hesaplar tamamlanana kadar, yüklenicinin... ...Başlangıç Zamanı Yapım işlerinde kesin hesap... ...sözleşme hükümlerine göre tamamlandığının...