...kesin kabul tarihinin ilan tarihinden sonra olduğu gerekçesiyle başvuru... ...yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi...

...6.11.2011 ile davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair 0... ...Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre uzatım... ...davalı yüklenicinin 14 nolu kesin hakediş alacağı 1.185.233,70 TL’den... ...olup, mahkemece yapılan yargılama sonunda asıl davanın kısmen kabulüne...

...onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,” denilmek... TL (E=C+D) MB-58 poz no.lu imalatın hakedişe giren fiyatı: … ...belirtilen fiyatın sabitlendiği ve avans ödemesi yapıldığı, birim fiyatın... ...belirtildiği, işe ait sözleşmede ve Yapım İşleri Fiyat Farkı Hesabında... ...pompaların imalat ve testleri tamamlandıktan sonra ithalat ve gümrükleme işlemleri...