...yapılan kısımları incelendiğinde; kesin bir yangın çıkış sebebi ve... kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. ...belirtilmesi, yangından zarar gören işlerin bildirilmesi ve fotoğraflanması... Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. ...meydana geldiği günden itibaren yasal süresi içinde yani 06.12.2018 tarihine...

...bu sebeple önceki hakedişte yapılan kesintinin iade edilmesi gerektiği yönündedir... ...474579 sayılı Olur’unda “Devam eden işlerimizde yeşil defter olarak 20/10... ...yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme... ...Bağlı Tesislerde Sundurma Yapılması Yapım İşi”nde; revize fiyat uygulanması... ...sözleşme şartlarını bilerek, isteyerek ve kabul ederek bu şartlarda sözleşmeyi...

...ödeme miktarlarını da dikkate alarak, yapım işine ait iş kalemlerini/gruplarını... ...programı yüklenici tarafından işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait... numaralı Kararı ile “Revize İş Programı” kabul edilmiştir. ...gerekse de yükleniciler tarafından kesin olarak bilinmektedir.

...ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilecek ve yüklenicinin borçlarına karşılık mahsup...

(3) Ön ve/veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılan... ...onarımların yapılması, kumlama ve boya işlerinin yapılması, mikser demontajı... ...başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre... ...11/2019 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 1600 gün ve ilk iş bitim tarihinin... ...teknik personellerin 17/12/2019 tarihinde kabul edildiği,  kapalı ve gazlı ortamda...

Kurum tarafından ihale edilen yapım işlerine ilişkin ihale dokümanlarında... ...başlıklı 6’ncı maddesinde; “a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara... c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal...

...savunmuş, mahkemece eserin ayıplı olarak kabul edildiği ve süresinde ayıp ihbarı... ...eserde ayıp varsa, iş sahibi tarafından süresi içersinde ayıp ihbarında bulunulması... ...halde yapılmayan (noksan bırakılan) işleri ifade eder. nolu kararı) Yapım işlerinde, eser sözleşmelerinde...

...hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğine... ...oranını teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edeceğini taahhüt... ...gerektiği, davacı şirketin de işin yapımı aşamasında ihale dokümanı...