...yer teslimi yapılmış; ancak, mekanik tesisat işleri için mevsim şartlarının uygun olmaması... ...2013 tarih ve 2 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 17.06.2013 tarihine ertelenmiştir... Bu kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat... geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma

...tutanağında; yüklenicinin bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini ifade ederek... Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine... kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar …”

Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin... eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası