hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...olmadığı gibi aksini ispat edecek herhangi bir bilirkişi raporu, itfaiye... Bu doğrultuda gecikme cezası da bir cezaî şarttır. ...belirtilmesi, yangından zarar gören işlerin bildirilmesi ve fotoğraflanması... Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. ...konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen...

...nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye... ...b) maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai... ...sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın... ...Yapı Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini, sözleşme...

...işlerini de üstlendiklerini, inşaat/yapım işinin sürdürüleceği... ...tutanaklarının davacı tarafından herhangi bir ihtirazi kayıt belirtilmeden... nolu kararı) Yapım işlerinde idarece sözlü talimat...

...geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının... ...KDV hariç olmak üzere) gecikme cezası borçlusu olduğunun tespitine... ...nde “Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik v... ...tarafından yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin yürütülmesinde...