...değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin... ...geçen sürenin, süre uzatımı olarak verilmesi gerektiği, İlgi yazı eki... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

Süre uzatımı verilmesinden dolayı birinci revize iş... İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi... fiyat farkı , iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı

İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. ...verdiği haller nedeniyle süre uzatımı verilmesi durumunda ise, uzatılan süreye... Söz konusu yapım işinde yapılan mukayeseli keşif sonucunda %.. oranında ve … TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve … tarihli...

...anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi gerektiği... ...İşi”nde; proje değişikliği, iş artışı ve projenin uygulanacağı alanın... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...bedeline dâhil olup olmadığı ve iş artışı yapılan muhtelif imalatların... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...mahal listesini kapsayan imalatlara yer verilmesi gerektiği hususları hiçbir...

...Binası Yapım İşi”nde; proje değişikliği sonucu oluşturulacak yeni... ...anlaşmazlık tutanağından özetle; iş artışına konu imalatların toplam bedelinin... Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, iş...

...ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamayacağı kararlaştırılmıştır... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. İş artışı ile ilgili davacının bedel talebi de bulunmamaktadır.

...Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” işinde, proje değişikliği yapıldığı... ...imalatı miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği...  bedel üzerinden akdedilmiştir.

...Finişeri İle Beton Kaplama Yapılması” işinde; ödenek aktarımı, revize iş... ...tutulmuş olup, görüş sorulan konulara ilişkin tarafların görüş, talep ve... ...İşin yürütülmesi sırasında, iş artışı, mücbir sebepler ve/veya idarenin... ...24/11/2021 tarihinde süre uzatımı verilmesi ve iş programının yeniden...

...hazırlama ve tıbbi kayt hizmetleri işinde yetkili sendika ile imzalanan... Davalılar vekili davanın reddini istemişlerdir. ...ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir... ...varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye...