...ihale sözleşmeleri, idarelerin mal, hizmet ve yapım ihtiyaçlarını karşılamasında temel... Bu belge olmadan teminat iadesi yapılamaz. ...kalan yarısı garanti süresi sonunda; garanti süresi öngörülmeyen işlerde ise tamamı kabulün... Bu sayede, hem kamu menfaati hem de sektörün sağlıklı gelişimi desteklenmiş olur.

Bu değişiklikler, sözleşme bedelinin aşılmaması şartına bağlıdır. ...Tip Sözleşmelerde (Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri) de tekrarlanmaktadır. ...isteklilerin eşit muamele görmesini ve sözleşme süresince haksız avantajların oluşmasının...

...Uzatımı Bir TEM yan yollar düzenlemesi inşaatı işinde, 370 gün süreli sözleşme imzalanmıştır... ...yükleniciye toplamda 7 defa ek süre vererek işin süresini 742 gün uzatmıştır. ...gibi temel yükümlülüklerini tamamlamadan bir yapım işini ihale etmemelidir.

...imalatları, boya, sıva ve yalıtım işleri içeren yapım sözleşmelerinde, işin kış aylarına... ...yer teslimi 01.11.2013 tarihinde yapılmış ve işin bitim tarihi 30.12.2013 olarak belirlenmiştir... İşin süresinin kış aylarına denk gelmesi ve &quot...

Kamu ve özel sektör yapım işlerinde süre uzatımları, genellikle... ...giderleri (sabit yatırımlar) uzayan proje süresi için davacı yüklenici tarafından... ...uyuşmazlık, bir doğalgaz boru hattı yapım işine ilişkin eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır...

...Eksik Gecikme Cezası ve Savunma Bir üniversite yapım işinde, denetçiler işin süresinde tamamlanmaması... ...yapıldığına dair kesinleşmiş bir muhasebe işlem fişi veya ödeme emri belgesi görmediği için...