Sayıştay'dan Emsal Karar: Tasfiye Başvurusu Sürecinde İşi Durduran Yüklenici... ...Arka Planı: İki Ayrı Süre Uzatımı Talebi Bir yapım işinde yüklenici, sözleşme süresi içinde... ...nicinin kendi başvurusu sonuçlanana kadar işi durdurması, idarenin kusuru değil, yüklenicini... ...'nin 09.01.2025 tarih ve 35810 sayılı Kararını ele alarak, hem yağışa dayalı mücbi...

işi tamamlamayıp %25 seviyesinde bıraktıkları... Ancak idare tasfiye yoluna gitmemiştir. sayılı kararı incelenmiştir. ...bulunmadığından Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21....

...kararı (2024/DK.D-91), kamu ihalelerinde işin konusuyla ilgisi olmayan araç, makine... Kararın İlgili Kısmı ... Bu, yapım işlerinin doğası gereği bir ihtiyaçtır.

...götürü bedel usulüyle yapılan ihaleler, yapım işlerinde sıkça başvurulan bir yöntemdir... ...gibi teknik dokümanları isteklilere sunar ve işin tamamının sabit bir bedel üzerinden... ...08.10.2025 tarihli ve 2025/UY.I-2205 sayılı kararı, bu sorunun aşırı düşük teklif sorgulaması...

sayılı kararı incelenmiştir. ...Uzatımı Bir TEM yan yollar düzenlemesi inşaatı işinde, 370 gün süreli sözleşme imzalanmıştır... ...gibi temel yükümlülüklerini tamamlamadan bir yapım işini ihale etmemelidir.

...Yolunun Bulunmaması Bir okul inşaatı yapım işinde, yüklenici firma işe başladıktan sonra... ...tarihli ve 315 Karar No, 215 İlam No 'lu kararını inceleyerek, idarenin yükümlülüklerini... Kamu yapım işlerinde süre uzatımı talepleri, idareler...

İş Eksilişi Tazminatı (YİGŞ Md. sayılı kararı incelenmiştir. iş, davalı iş sahibince teknik sebeplerle tasfiye edilmiştir. 48 gereğince işi tasfiye etmiştir. ...'dan Tasfiye Vurgusu Kamu yapım işlerinde, 4735 sayılı Kanun'un...

Bir Günle Kaçan Milyonluk İhaleler Yapım işleri ihalelerinde rekabeti artırmak... ...İhale Kurulu (KİK), 2016/DK.D-179 sayılı ilke kararıyla bu yoruma son vererek, kıst... Bu boşluk, idarelerin işin kolayına kaçarak sadece tam yılları...

Yapım işi sözleşmeleri ne kadar detaylı hazırlanırsa... Birden Fazla Benzer Kalem Varsa: İşte kararın en yenilikçi kısmı budur. Bu durumda en kritik soru şudur: Bu yeni işin birim fiyatı ne olacaktır?