İnşaatı Yapım işi ihalesi üzerinde kalan davacı... adli yargı , bilirkişi , idari yargı , sözleşmenin feshi , yasaklılık İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...köy içi ulaşım yolunun kullanılmasının tasfiye edilmesinin sözleşmeye ve iş programına...

...Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen Asliye Hukuk Mahkemesi kararı dikkate alındığında, işin süresi içerisinde teslim edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin feshi yerine tasfiyesinin gerekeceği, ayrıca kesin teminat mektubunun iadesinin...