(Kamu İhale Kurulunun 28/12/2022 tarih ve 2022/DK.D-468 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir.

...teknik şartnameye uygun mal tesliminin yapılmadığı, bu durumun Gazi Üniversitesi... 2016/263) Verilen ek sürelere rağmen teknik şartnameye... Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu...

...Halı Saha Yapılması İşi” nde, yapı ruhsatının alınamaması sebebiyle... ...durdurulduğu, çalışılamayan sürenin ek süre olarak yükleniciye verildiği, ancak... ...şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735... ...değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

...yatırılmadığı, davalının temyiz dilekçesinin Davacı davasında davalının... ...kabulün yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını... ...08.11.2012 tarihinde geçici kabulün yapıldığını ve 19.11.2012 tarihinde... ...inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, bozulması... nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul yapıldıktan...