Yargıtay039;ın yerleşik içtihatlarına göre, iş sahibi sözleşmenin ifasından vazgeçip sözleşmeyi feshettiğinde, artık ifa talep edemeyeceği için, ifaya bağlı olan gecikme cezasını da kural... ... ...tarafından haklı nedenle feshedilen götürü bedelli bir eser sözleşmesinde, gecikme cezasının talep edilip edilemeyeceği ve yüklenicinin hak ettiği imalat bedelinin hangi yönteme göre hesaplanması gerektiği hususları...

halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin %15039;ini geçemez.” Hizmet Alımları “16.1.4.

...sözleşme konusu işin süresinde tamamlanmaması halinde gecikilen her gün için, ilk sözleşme bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az ve onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere günlük gecikme cezası oranı belirlemek zorundadır. ... Yapım işlerinde uygulanacak gecikme cezaları dahil, sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda ilk sözleşme bedelinin %15’ini geçemez.

KİK039;in mantığı şudur: Eğer kanun koyucu, gecikme cezasının iş artışlı toplam bedel üzerinden hesaplanmasını isteseydi, tip sözleşme metnine sözleşme bedelinin değil, toplam sözleşme bedelinin yazılmasını emrederdi. ... ...olsun, sözleşmede bir iş artışı meydana gelse dahi, yükleniciye uygulanacak gecikme cezası, her zaman sözleşmenin imzalandığı ilk sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak zorundadır.

Bu sözleşmelerde yer alan cezai şart hükümleri, çoğunlukla yüklenicinin edimini zamanında veya gereği gibi yerine getirmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları düzenler. ... maddesinde kendi gecikmesi için öngörülen sözleşme bedelinin binde biri oranındaki günlük cezai şartın, sözleşmedeki paralellik ve eşitlik ilkesi gereğince idarenin geç... ... Hukuk Dairesi039;nin 27/01/2022 tarihli ve 2019/278 E., 2022...

...talep edilen miktardan eksik teslim edilmesi durumunda, gecikilen her bir takvim günü için toplam sözleşme bedelinin onbinde 5’i (0,0005) oranında ceza kesilecektir. (Sözleşme Md.

...teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde bir oranında gecikme cezası uygulanır. Daire039;nin Tespiti: Sözleşme Hükmü Harfiyen Uygulanmalıdır Sayıştay Dairesi, sözleşme hükmünü harfiyen yorumlamıştır.