Sayıştay Değerlendirmesi: YİGŞ Hükümlerine Göre Süre Uzatımı Haklıdır Sayıştay Temyiz Kurulu, idarenin savunmasını haklı bulmuştur. İdareler için ders: Süre uzatımı kararları, özellikle hava muhalefetine dayanıyorsa, mutlaka yetkili bir kurumdan (Meteoroloji...
temyiz kararları - Arama Sonuçları
… Devamı
Maddi Olay Temyize konu Daire kararında birim fiyata esas alınan proforma faturaların YİGŞ’in 22... ...yüklenici ile birlikte belirlenmesi, mutabakat sağlanması gerektiği ve Yüksek Fen Kurulu kararlarının da bu yönde olduğu iddiası yerinde olmakla birlikte; yapılan incelemede...
İlk Derece ve İstinaf Mahkemelerinin Kararları İlk Derece Mahkemesi: Yüklenicinin davasını reddetti. ...Onaması Davalı idare, bu kararı sadece vekalet ücretinin miktarı yönünden temyiz etmiştir.
...idarî yargının görev alanına girmeyen dava konusu uyuşmazlığın esası hakkında verilen temyize konu kararda hukukî isabet görülmemiştir. gerekçesiyle bu tür uyuşmazlıkların... ...talebinden kaynaklı uyuşmazlıkların görüm ve çözümü konusunda Dairemizin önceki kararları idarî yargı mercilerinin görevli olduğu yönünde olmakla birlikte, aynı konuda...
İlk Derece ve İstinaf Mahkemelerinin Kararları İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi, idarenin (davacı) talebini reddetti. Hukuk Dairesi, idarenin temyiz talebini reddederek yerel mahkemenin kararını ONANMIŞTIR .
Hukuk Dairesi, idarenin temyiz itirazlarını haklı bularak kararı bozmuştur. ...Yükleniciler lehine çıksa dahi, mevzuat değişiklikleri (yeni Esaslar, Cumhurbaşkanı Kararları vb.) kural olarak geriye yürümez ve yürürlük tarihinden önce bitmiş sözleşmelere...
İlk Derece ve İstinaf Mahkemelerinin Kararları İlk Derece Mahkemesi (Asliye Hukuk): Davayı kısmen kabul etti. Hukuk Dairesi, davacı yüklenicinin temyiz talebini reddederek Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını ONANMIŞTIR .
...kararlarının 2016 ve 2017 yıllarında yapıldığı ve ilişikli olarak ise süre uzatım kararlarının tutulduğu anlaşılmaktadır. Temyize Konu Daire Kararı Ülke genelinde etkisi olan 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan olay...
Söz konusu Mahkeme ve Kurul kararları doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi neticesinde alınan... Kurum tarafından Mahkeme kararının temyizi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından verilen 04.05.2023 tarihli E:2023...
Dairesi, idari yargıdaki davanın temyiz incelemesinde, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin haksız fesih kararını esas almıştır. Danıştay, bu gerekçeyle İdare Mahkemesi ve BİM'in davanın reddi kararlarını bozmuştur.








