İdare öncelikli edimini ifa ettiğini ispat edemediğinden, yüklenicinin işi süresinde teslim etmediğini ileri sürerek gecikme cezası uygulayamaz. Davacı, davasında davalı idarenin sorumluluğunda olan nedenlerle işi süresinde bitiremediğini ileri sürdüğünden ve yukarıda...

...ayarı yapılmadan devreye alınması sonucu kırıcının mekanik olarak arızalandığı, yüklenicinin hatası sonucu devre dışı kaldığı, bakım, onarım ve tamiratın sözleşme... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; 03/11/2011 tarihinde davacı firmanın sorumluluğunda ve idaresinde gerçekleştirilen kırıcıyı devreye alma çalışmaları sonucu...

Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Hükmündedir.

Zira, borcun süresi içinde gereği gibi ifa edilememesi başka sebeplere dayanıyorsa yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir.