Hukuk Dairesi, sözleşmenin (özellikle yüklenicinin kusuruyla) feshedilmesi durumunda, iş sahibinin ifaya ekli ceza (gecikme cezası) talep edemeyeceğine karar verdi.
yüklenici kusuru - Arama Sonuçları
… Devamı
Hakediş gecikmesi, yükleniciden kaynaklanan bir hal değil, doğrudan idarenin sebebiyet verdiği bir kusur olduğundan, yüklenicinin bu kusuru idareye 20 gün içinde bildirmemiş olması, onun süre uzatımı hakkını ortadan kaldırmaz.
Bu analiz, bir hizmet alım sözleşmesinde, idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi durumunda, yüklenicinin, sözleşmede sadece kendi kusuru için öngörülen cezai şart oranını kıyasen idareye uygulayarak tazminat talep edip edemeyeceğini incelemektedir.
İdare Mahkeme Kararıyla Feshetti: Yüklenicinin Menfi Zararı Nasıl Hesaplanmalı? ...Dairesi, hem davacının hem de davalının temyizi üzerine kararı bozmuştur: İdarenin Kusuru Yoktur (Kusursuz İmkansızlık): Yargıtay, idarenin KİK ve Mahkeme kararları sonucu...
...yapabileceği, ihale konusu taşımanın yapılamayabileceğinin yüklenici tarafından öngörülebileceği idare tarafından ileri sürülmekte ise de; davacının ihale konusu yüklenilen edimin gerçekleştirileceği düşüncesiyle ihaleye katıldığı ve sözleşme imzaladığı nazara alındığında, kendi kusurundan kaynaklanmayan, genel salgın hastalıktan kaynaklanan...
...illiyet bağı bulunmadığı, dolayısıyla davalı idareye izafe edilebilecek bir hizmet kusuru bulunmadığı sabit olmakla davalı idareyi tazmin yüküyle sorumlu tutmaya hukuken... ...belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25'inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun...
Mücbir sebep olarak ileri sürülen yangın olayının yüklenicinin kusurundan ileri gelmesi nedeniyle yangın gerekçeli mücbir sebep talebinin esastan reddi gerektiği, -
Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.
İdareden Kaynaklanan Gecikmeler: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi sonucu gecikmeler meydana gelirse süre uzatımı verilir.
Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, yüklenicinin kusuru olmadığından sonuçlar tamamen farklıdır: Hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu, yüklenicinin kusurundan kaynaklanmadığı kabul edildiğinden, teminatlar gelir kaydedilse de yasaklama hariç 20.