İstisna 3: Süre Uzatımı ve Yeni Fiyatlar Eğer iş, İdarenin kusuru nedeniyle (yer tesliminin gecikmesi, proje değişikliği vb.) uzamışsa ve normal süresi içinde bitirilememişse; Yüklenici, İdarenin geciktirdiği dönemde meydana gelen fiyat artışlarını talep etme hakkına sahip olabilir.

İdare Zararının Temeli: Hizmet Kusuru İdarenin mali sorumluluğunun doğmasındaki en temel ilke hizmet kusurudur . Genellikle hizmet kusuru . Bu noktada, özellikle yargı makamları tarafından verilen kararlar neticesinde yüklenicilere yapılan ödemeler kamu zararından ziyade idare zararına örnek olarak gösterilebilir...

İdari Kusurun Maliyeti: İdarenin kendi planlama eksikliğinden veya kusurundan kaynaklanan maliyetler (boş km gibi) yükleniciye ödenemez.

Yargıtay, bu hukuki imkânsızlığın ortaya çıkmasında ihaleyi yapan idarenin bir kusuru olmadığına hükmetmektedir. 112 kapsamında idarenin sorumlu olduğu bir imkânsızlık olmalıdır ve bu da yüklenicinin tüm müspet zararlarının da tazminini gerektirir.

İddiaları özetle şuydu: Sözleşme hem idareyi hem de yükleniciyi bağlar. Yükleniciler tekliflerini bu (hatalı da olsa) şartnameye göre vermiştir. Kamu Görevlisinin Kusuru: Bu durum, kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmali ile ihale dokümanını...

İdarelerin, bu talep yetersizliğini bir gerekçe olarak kullanıp sözleşmeyi feshetmesi ve yükleniciye 4735 sayılı Kanun'un 24. Azınlık görüşlerinden birinin belirttiği gibi, bu durumda ancak (eğer idarenin kusuru varsa) Borçlar Kanunu kapsamında gerçek (menfi) zararlarınız için dava açma hakkınız...