Kamu ihalelerinde, özellikle anahtar teslim veya fiyat farkı verilmeyecek kaydıyla çıkılan işlerde, idareden kaynaklı gecikmeler (proje revizyonu, yer teslimi gecikmesi, inşaat sahasının değiştirilmesi) yüklenicileri en çok zorlayan durumlardır.
yer teslimi gecikmesi - Arama Sonuçları
… Devamı
...yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödeneceği, Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, yapımından vazgeçilen ve... anahtar teslimi götürü bedel , iş eksilişi , Yeni birim fiyat , yerli malı , yerli üretim , yigş
...Alçı perdah-27.528/2+Plastik boya-Y.25.003/16, İmalatlarının yer aldığı, gazbeton duvar üzerine alçı perdah ve boya imalatlarının... ...bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin anahtar teslimi götürü bedel kısmı için yüklenici tarafından...
...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “ İşyerinin yükleniciye teslimi ” başlıklı 6 ncı maddesinde, “( ...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması...
Analizin Sonucu Yargıtay, yerel mahkemenin davayı tamamen reddeden kararını bozmuştur. Hukuk Dairesi , Yer teslimi
Kamu ihale sözleşmelerinde, idareden kaynaklanan sebeplerle (proje revizyonu, yer teslimi gecikmesi vb.) işin durması veya uzaması, yüklenicileri ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya bırakır.
Her türlü döküm yeri harcamaları Yükleniciye ait olacaktır.” , anahtar teslimi götürü bedel , moloz nakli , teklif bedele dahil mi , temel kazısı , Yeni birim fiyat
Bu belgelerde ve yaklaşık maliyet cetvelinde detaylı söküm işleri yer almamaktadır. anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , teknik şartname , uygulama projesi , Yıkım İşleri
(Anahtar Teslimi Götürü Bedelli İşler): Bu maddede, her nevi kazı, dolgu, temel inşaat işleri... işlerin yapılması ihale kapsamındadır şeklinde çok net bir düzenleme yer almaktadır.
YFK'dan Yükleniciyi Koruyan Görüş: Hakediş Gecikmesi İdare Kusurudur, 20 Günlük Bildirim Şartı Aranmaz! ...ödemelerini geciktirmesi yüklenicilerin finansmanını doğrudan etkileyerek iş programlarını aksatmaktadır. 29), idarenin sözleşmesel yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi ) yerine getirmemesi...