Yüklenici, bu durum üzerine idareye verdiği yazıda, yer değişikliği nedeniyle oluşacak aleyhe sonuçlar için tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu bildirmiş ve işe yeni yerde devam etmiştir. 6/7 (iş yeri değişikliğinde taşıma giderlerinin yükleniciye ait olması) ve Md.
yer değişikliği - Arama Sonuçları
… Devamı
Sözleşme imzalandıktan sonra davalı idare tarafından tek taraflı olarak yer değişikliğine gidilmiş, 02.02.2012 tarihinde bu durum davacı yükleniciye bildirilmiş, yüklenicinin ise 03.02.2012 tarihli yazısı ile tüm yasal haklarını saklı tutarak yer değişikliğini kabul ettiği anlaşılmıştır.
İdaresince binanın yeri değiştirilmek suretiyle proje değişikliği yapıldığı anlaşılmaktadır. (Yüksek Fen Kurulunun 20.05.2021 tarih ve 2021/65 sayılı görüşü) Binanın yer değişikliği sebebiyle yükleniciye yaptırılan zemin etüdü ve proje bedellerinin hesaplanarak yükleniciye ödenmesi gerektiği.
Yüksek Fen Kurulu (YFK), anahtar teslim götürü bedel sözleşmede proje değişikliği (kot, yer) olmadığı sürece, zemin sınıfı farkına dayalı olarak bir imalatın birim fiyata dönüştürülemeyeceğine karar verdi.
Bu yer değişikliği, revize projelerin hazırlanması vb. Yüklenici, idarenin kusuru (yer değişikliği) nedeniyle oluşan zararı ancak Türk Borçlar Kanunu'nun 138. Bir yapım işinde, idareden kaynaklı yer değişikliği nedeniyle işin durması sonucu yüklenicinin talep ettiği fiyat farkı davası Yargıtay'dan döndü.
...26.01.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararı) İhale dokümanında fiyat farkı verileceği öngörülmeyen yapım işinde proje değişikliğinden kaynaklı süre uzatımı verildiği durumlarda, idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması durumunda mücbir sebepler ve idareden kaynaklanan nedenlerle uzatılan süreye göre hazırlanan ve idaresince...
...görüş ve talebi; İlgili belediyenin mevcut parselde inşaat izni vermemesinden dolayı yapılan yer değişikliğine bağlı olarak verilen süre uzatımı neticesinde idare tarafından hazırlanan fiyat farkı hesabının gerçek fiyat farkını yansıtmadığı, işin yer tesliminin yapıldığı tarih ile işe bilfiil başlanan tarih arasında yaklaşık 7 ay gibi...
Kamu İhale Kurulu, bir idarenin, ihale ilanında yer alan benzer iş tanımını, sonradan yayımladığı bir zeyilname ile değiştirmesine rağmen, bu değişikliği bir düzeltme ilanı ile kamuoyuna duyurmamasının mevzuata aykırı olduğuna karar vermiştir.
Hukuk Dairesi , aşırı ifa güçlüğü , fiyat farkı , haklarını saklı tutma , idareden kaynaklı gecikme , sözleşmede fiyat farkı olmaması , TBK 138 , Yargıtay Kararı , yer değişikliği
...imalatların pursantaj cetvelinde yer alan ağırlıkları toplam sözleşme bedeliyle mukayese edilmek suretiyle fiyatlandırılıp mukayeseli keşif tablosunda düşüldüğünden ve bu düşüş hakediş raporuna yansıdığından, sorgu konusu yapılan … TL’nin … TL’si için ilişilecek bir husus bulunmadığına, Proje değişikliği sonucu yapılmasına...







