...sözleşmenin ayakta tutulmasını taraflar için çekilmez hale getirmesi durumunda sözleşmenin yeni şartlara uyarlanmasını veya bu mümkün değilse feshini düzenler. Yargı Kararları Işığında Konu Analizi Yargı kararları incelendiğinde, ekonomik zorlukların mücbir sebep olarak değerlendirilmesi...

40, yeni YİGŞ Md. Analizin Sonucu Hakedişlerin sözleşmede belirtilen sürede (tahakkuk + ödeme süresi) ödenmemesi, idarenin kusurudur ve YİGŞ Md.

İdare, teminatı gelir kaydetmiş ve kalan işi yeniden ihale ederek iki ihale arasındaki fark olan menfi zararının tazmini için dava açmıştır. Analizin Sonucu İdarelerin, yer teslimi ve proje onayının yanı sıra, işin yapılması için...

Analizin Sonucu Sözleşme Tipine Dikkat: TBK 480/II (uyarlama) götürü bedel işlere, TBK 138 (uyarlama) ise koşulları varsa birim fiyatlı işlere uygulanır. ...Kanunu'ndaki aşırı ifa güçlüğü hükümlerine dayanarak sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını talep etmektedir.

Analizin Sonucu Anahtar teslim götürü bedel bir işte, zemin koşullarının beklenenden... ...projesini (örneğin temel kotlarını, bina yerleşimini) değiştirmesi ve bu değişikliğin yeni bir iş veya iş artışı doğurması halinde ek bedel talep edebilir.

Yargıtay, bu kurala uymayan bilirkişi raporunun hükme esas alınamayacağına ve mahkemenin bu formülasyona göre yeni bir rapor alması gerektiğine karar vermiştir. Analizin Sonucu Anahtar teslim götürü bedel bir işin tasfiyesi, feshi veya kısmen yapılması...

maddesi (yeni TBK 179/II) kapsamında bir ifaya ekli cezai şart olduğuna karar vermiştir. Analizin Sonucu Bu karar, gecikmiş bir işi teslim alırken dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir.

maddesinin (yeni YİGŞ Md. Analizin Sonucu Hakediş gecikmesi süre uzatımı sebebi olsa da, uzatılacak süre gecikilen gün sayısı kadar değildir.

Bu tutanak, tasfiyenin temelini oluşturur ve hangi iş kalemlerinin ne oranda tamamlandığını net bir şekilde ortaya koyar. Bu nedenle, tasfiye kararının mali analizi çok dikkatli yapılmalıdır.

Numune Alma ve Tekrar İnceleme: Analiz edilmesi gereken mallar için malın niteliğine göre yeter sayı ve evsafta numune... Yeni Model Kabulü: İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, yüklenici tarafından...