Dairesinin 9.3.2023 tarih ve 10899 sayılı kararında ise, yürürlükte olan sözleşmelere hiçbir şekilde müdahale edilemeyeceği şu ifadelerle ortaya konulmuştur: Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 08.12.2010 tarihli ve E.

Fesih nedenine bağlı olarak hukuki sonuçlar (teminatın akıbeti, yasaklama kararı, zarar tazmini) köklü şekilde değişir. Yüklenici hakkında yasaklama kararı verilmez . Yargıtay kararlarında, feshedilen sözleşmelerde gecikme cezasının ifaya ekli cezai şart...

Örneğin Sayıştay Temyiz Kurulunun 22.1.2020 tarih ve 47148 sayılı kararında;   Böyle bir durumda idarece yüklenici hakkında yasaklılık kararı verilmesi gerekmektedir. Yargıtay 6.

İdare bir defa süre uzatımı verdikten sonra, yüklenici artık bu süre uzatımına göre iş programı yaptığından bundan sonra sürenin hataen verildiğinin ileri sürülmesi ve gecikme cezası kesilmesi iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz ( Yargıtay 15 HD., 9.4.1992 tarih ve E:1992/1003, K:1992/1753 sayılı kararı ).