...sözleşme bedelli ve … ihale kayıt numaralı … Tadilat Yapım İşinde; mevzuatta belirtilen oranın üzerinde miktarı... ... ...yeni fiyatla sözleşmeye dâhil olan iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi...
yapım işi ihaleleri - Arama Sonuçları
Yapım” işinde; iş artışı kapsamında tekli soğuk su musluğu takılması imalatının yeni fiyatının piyasa fiyatından yüksek tespit edilerek ödeme yapıldığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.
Fiyat farkı ödenen bir yapım işinde, ihale yılı (sözleşme yılı) 2013’tür.
...tarafından yürütülen müze yapım işinde, yüklenici firma yer teslimi sonrası imalata başlamış ancak bir süre sonra zemin etüt raporu sunarak, zeminin çalışmaya ve fenne uygun imalata engel olduğunu ileri sürerek işi durdurmuştur.
sayılı kararı temel alınarak, anahtar teslimi götürü bedel bir yapım işinin eksik bırakılması halinde yüklenicinin hak kazandığı bakiye alacağın hesaplanmasında izlenmesi gereken...
Yüksek Fen Kurulu Kararı (2022/74) Olayın Özeti: Bir bina yapım işinde, idarenin yapı ruhsatını geç alması nedeniyle yükleniciye 144 gün süre uzatımı verilmiştir.
işin yapımına engel olma durumunu izale etmemekle davacı şirketin işi zamanında teslim etmemesine neden olduğu yönünde tespit yapmıştır.
...kaybolması nedeniyle, işin devam etmesinin tehlikeli olacağının değerlendirildiği bu sebeple 07.06.2018 tarihi itibariyle sözleşmenin idare tarafından fesh edildiği, yüklenici ve idarece müştereken düzenlenen tutanakta; Yapım İşleri...
... ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, Kurumun, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne ... eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen ...
...Fiyatıyla Eklemek Anahtar teslim götürü bedel usulüyle 2017 yılında sözleşmesi imzalanan ve fiyat farkı ödenmeyen bir yapım işinde, proje değişikliği zorunlu hale gelmiştir.