...yönünden reddedildiği, ancak bu hususun mevzuata aykırı olduğu, idareye şikâyet başvurusunun süresinde yapıldığı, Firmanın temsilcisi olarak teklifi imzalayan Şenol Üçüncü’nün... f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Dilovası İlçesi ve Gebze İlçesi sınırları içerisinde idarece...

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Selçuklu Belediyesi Stadyumu / Konya ” düzenlemesi yer almaktadır. ...kontrolünde görevli olan kontrol teşkilatının 29.01.2023 tarihli tutanağına istinaden işin süresi olan 5 günlük süre içerisinde süsleme alanlarındaki tavan süslemeleri sayısının...

… TEMYİZ Temyiz Yoluna Başvuranlar Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur. maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında şartnameye atıf yapılmıştır.

... uzatımı ile ilgili olarak; İdaresince gönderilen yazı ve eklerinin incelenmesinden; İşyeri tesliminin 09/05/2018 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre işin bitim tarihinin 09/11 ... 2020 tarihli ve 43662 sayılı ile 18/11/2020 tarihli ve 45642 sayılı yazılarında; işin süresini bittiği ve cezalı çalışıldığı belirtilerek, işin hızlandırılmak suretiyle geçici ...

...nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “İş Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate... Sözleşmenin 12 nci maddesinde yüklenicinin iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde hazırlayacağı hüküm altına alınmıştır.

İşin, 14.01.2013 tarihinde yer teslimi yapılmış; ancak, mekanik tesisat işleri için mevsim şartlarının uygun olmaması ve hastane hizmetlerinin aksayacağı gerekçeleriyle işe başlama tarihi, 15.02.2013 tarih ve 1 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 14.04.2013 tarihine ertelenmiş ve işin süresi 60 gün olduğundan, bitim...

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kastamonu Kent Müzesi Teşhir Tanzim İşi... Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.” ,

...yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar. ...arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği...

İş yeri tesliminin 29/09/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün olduğu, mimari uygulama projesinde ise teras çatı imalat açılımının verildiği, yaklaşık maliyet pursantaj tablosu ve mahal listesinde...