...ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle görevli ve yetkili olduğunun düzenlendiği, ..

...2012 tarihli bilgilendirme yazısının davacıya tebliğ edildiği, 30/04/2013 tarihinde davalı idarenin kabul komisyonunca yapılan incelemelerde teknik şartnameye aykırılıkların giderilmediğinin son kez tespit edildiği, bu haliyle gerçekleştirilen işin şartnameye uygun yapılmadığının farklı zamanlarda tutanak altına alınmış olduğu, davacıya...

Şti.’nin işin yürütümü aşamasında Teknik Şartnameye aykırılıklara ilişkin tutanaklar düzenlendiği ve bu tutanaklara ilişkin cezai işlemler tesis edildiği tespit edilmiştir.

...yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın olmadığının tutanak ile tespit edildiğini ve çeşitli tarihlerdeki bildirimler ile davacının işe başlamasının istendiğini, iş makinelerinin eksik olduğununun, şantiye kurulmadığının, teknik hiçbir personelin olmadığının, öngörülen sürede işin bitirilmesinin mümkün olmadığının...

maddesi kapsamında yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen demostrasyon işlemi neticesinde Teknik Şartname’ye aykırılık tespit edildiği gerekçesiyle Akgün'ün teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı yolundaki dava konusu Kurul kararında...

İhtiyacın doğru bir şekilde tespit edilmesi, 2.2. İhtiyaç konusu alımın niteliğinin doğru tespiti, 2.3. Teknik şartname hazırlanması, 2.4. Söz konusu danışmanlık hizmet alımı işinde “teknik şartname hazırlanması” da iş kalemi olarak belirtilen bir diğer unsurdur.

Bu tespit ve hükümler birlikte dikkate alındığında, kumlama yapılan tankın yüzey tuzluluk değerinin teknik şartnamede belirtilen teknik şartları sağlamadığı idaresince tespit edildiğinden, onayı döneminde, yapılamayan kumlama imalatı için süre uzatımı verilemeyeceği gerektiği değerlendirilmektedir.

...inci maddenin uygulanmasına ilişkin geçiş hükmü” başlıklı geçici 8 inci maddesinde “(1) E-şikayet ve e-itirazen şikayet başvurularına ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınan kararın Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasından önce ilanı veya duyurusu yapılan ihaleler bakımından...

...maddenin uygulanmasına ilişkin geçiş hükmü” başlıklı Geçici 8’inci maddesinde “(1) E-şikayet ve e-itirazen şikayet başvurularına ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınan kararın Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasından önce ilanı veya duyurusu yapılan ihaleler bakımından...

Somut olayda; kontrollük ve denetim işi bir danışmanlık firmasına ihale edildiğinden, inşaattaki hatalı uygulamalar nedeniyle meydana gelen teknik ve fiili tespitlere dayalı zarar ve ziyandan, imalatların her safhasında yapı kontrol hizmetini yürüten, hakedişleri düzenleyip imzalayan müşavir firmanın (Danışman firma...