Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.”,
tedarikçi kusuru - Arama Sonuçları
Mücbir sebep olarak ileri sürülen yangın olayının yüklenicinin kusurundan ileri gelmesi nedeniyle yangın gerekçeli mücbir sebep talebinin esastan reddi gerektiği, -
Mahkeme, idarenin kendi kusurunu bir Olur ile kabul ettikten sonra ihtirazi kayıt yok diyerek ödeme...
...süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun a)Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması b)Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması...
Mahkeme Kararıyla İptal Farklıdır: Sözleşmenin, idarenin kusuru olmaksızın bir mahkeme kararı veya mücbir sebeple feshedilmesi, Md.
Yüklenicinin kusuru olmaksızın katlandığı bu maliyetin (boş foraj) ödenmesi hakkaniyet gereğidir.
...uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte...
Kamu Görevlisinin Kusuru: Bu durum, kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmali ile ihale dokümanını...
Yükleniciler için ders: İdarenin kusuru nedeniyle sözleşmeyi haklı olarak feshetmek, otomatik olarak kâr kaybı talep etme hakkı doğurmaz.
29/4: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi...