...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte... fiyat farkı , güncel endeks , İş bitim tarihi , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı
süre uzatım komisyonu - Arama Sonuçları
Sözleşmeye göre iş bitimi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine denk gelen işte süre uzatımı.
...günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , İş bitim tarihi , süre uzatımı
...yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat farkı verilip verilemeyeceği... ...Farkına İlişkin Esaslar” ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan revize iş programına göre...
Davalının süre yönünden bir zararı var ise bu konuda yetkili elemanlarına rücu etmek hakkı saklıdır. Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez.
...sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan... ...Sarî Restorasyonu ” işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı, hangi...
hükmüne, Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “ ( tarafından ikinci ihale komisyonu kararıyla ihale üzerinde bırakılan istekli Dmk İnşaat Elektrik Müh.
...Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı
...6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı... ...uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir...
...karşın, daha sonra hak edişin geç ödenmesi gerekçesiyle tekrar süre uzatımı verildiği ve hak edişin geç ödenmesi hususunda... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu bildirilen tüm gerekçelerde yükleniciye...
...öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan sürede yapılan işler... fiyat farkı , süre uzatımı , Yapım işleri