... geçerlik süresinin 29/06/2020 tarihinde dolduğu, 4 no.lu ihale komisyonu kararı ile işin yüklenicisinde değişiklik olacağından işlem ... tarihine kadar uzatılıp uzatılmayacağının bildirilmesi ve uzatım kararı alınması hâlinde geçici teminat mektubunun süresinin ... uzatıldığı, ayrıca idarede bulunan kesin teminat mektubunun süresinin 15/08/2026 tarihli olduğu ifade edilmiştir.

...süresinin uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi talep edilmesine rağmen taleplerinin... Söz konusu maddeye göre; “Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık

...)Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idare tarafından verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı yapı denetim görevlisi tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile, kabul komisyonunun iş yerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında...

... 2021 tarihli ve 26877504 sayılı yazısı ile geçici kabul komisyonunca belirlenen eksikliklerin yazının tebliğ tarihinden itibaren ... edilerek kalan eksikliklerin giderilmesi için 10 gün süre uzatımı verilmesinin uygun görüldüğü, yapı denetim görevlileri tarafından ... verildiği, idarenin 25/08/2021 tarihli yazısı ile de 2 (iki) gün süre verilen eksikliklere ek olarak söz konusu yapım işinin elektrik ...

Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir. ...nde, “İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin, sözleşmeye uygun olara...

...bitirmesi gereken işi bitiremediğini, 5.3.2012 tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme