Süre Uzatımının Mali Yönetim ve Programlama Sonuçları Süre uzatımı kararı, işin kalan kısmının ne zaman ve hangi ödenekler ile tamamlanacağını yeniden düzenleyen bir revize iş programı hazırlanmasını gerektirir.
süre uzatım kararı - Arama Sonuçları
… Devamı
Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen Asliye Hukuk Mahkemesi kararı dikkate alındığında, işin süresi içerisinde teslim edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin feshi yerine tasfiyesinin gerekeceği, ayrıca...
Revize iş programı hazırlanması Süre uzatım kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde yüklenici tarafından revize iş programı düzenlenerek idareye sunulacaktır.
maddesi uyarınca 120 gün süre uzatımının uygun görüldüğü, süre uzatımının iş bitim tarihi olan 11/03/2019 tarihi dikkate alınarak hesaplandığı, bu doğrultuda yeni iş bitim tarihinin 09/07/2019 olduğunun bildirildiği, Kamu İhale Kurulu'nun 08/08/2019 tarih ve 2019/DK.D-171 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında,
.'in, süre uzatım kararı ve bu karara istinaden düzenlenen revize iş programında imzalarının bulunmaması, bu nedenle de meydana gelen kamu zararı ile bir illiyet bağı kurulamaması nedeniyle sorumlu tutulmaları da mümkün değildir.
(Yüksek Fen Kurulunun 31.05.2021 tarih ve 2021/118 sayılı kararı) Süre uzatımı verilmesi için yüklenici tarafından öne sürülen sebepler sonucu verilen süre uzatım kararları.
(Yüksek Fen Kurulunun 04.03.2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı) Yapılacak işin zorluğundan bahisle süre uzatımı verilmesi mümkün değildir.
...İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerekliliğinin ortaya çıkması halinde 03.11.2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı dikkate alınarak hesaplama yapılması gerektiğine,” Kararın atıf yapıldığı, 2022/DK.D-396 sayılı düzenleyici Kamu İhale Kurulu kararında yer alan ifadeler...
(Sayıştay Temyiz Kurulunun 19.01.2022 tarih ve 50910 sayılı kararı) Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi için yoğun kış şartları gerekçesiyle süre uzatımı verilmesi mevzuata aykırıdır.
...verileceği ifade edilen yapım işi ihalelerinde uzatılan süre için fiyat farkı verilmesi zorunlu olup bu konuda İdarenin... Yüksek Fen Kurulunun 10.06.2021 tarih ve 2021/129 sayılı kararında da bu husus belirtilmektedir. ...da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre...