Dolayısıyla, sözleşme süresini aşan bir yüklenici için gecikme cezası, işin kabul komisyonu tarafından bittiğinin tespit edildiği bu tarihe kadar işlemeye devam eder.

İşin nihai ve kesin kabulü ise, sözleşme süresinin sonunda tek bir kabul komisyonu tarafından, tüm döneme ait kayıtlar ve hakedişler incelenerek yapılır.

Yerel Mahkeme: Sözleşme Feshedilmediyse Teminat İade Edilir Yüklenici, sözleşmenin süresinde bittiğini, herhangi bir fesih işlemi uygulanmadığını, bu nedenle teminatın gelir kaydedilmesinin sözleşmeye aykırı olduğunu iddia ederek dava açmıştır.

Analizin Sonucu KİK'in bu kararı, özel sektör iş deneyim belgesi sunacak firmalar için hayati önem taşımaktadır: Damga Vergisi Esas Bedel: Özel sektöre yapılan işlerde, eğer sözleşmede toplam bedel yoksa (birim fiyatlı veya süresi belli işler), iş deneyim tutarı sunulan faturaların KDV hariç toplamı üzerinden hesaplanır.

“Dava, 4734 sayılı Yasa’ya göre ihale edilerek sözleşmeye bağlanan işin yüklenici tarafından sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmediği ve süresinde bitirilmediği nedeniyle sözleşmenin feshinin iptali ve irat kaydedilen teminatların iadesi isteminden ibarettir.

İş artışı, sözleşmede belirtilen işin süresini etkileyecek nitelikteyse, yükleniciye bu ilave iş için gerekli olan süre kadar süre uzatımı verilir.

Sözleşmeye göre işin süresi 450 gündür.

- Kabulü yapılan kısım da süresinde bitirilememiş ise, bu kısmın kabulünün yapıldığı tarihe kadar gecikilen her gün için ilk sözleşme bedeli üzerinden; kalan kısmın cezası ise kalan kısmın tutarı üzerinden hesaplanmalıdır.