...özetle; işe ait sözleşme ve ekleri hükümler doğrultusunda yapılan tasfiye geçici kabulünde tespit edilen sürenin, işin ölçülebilir seviyeye getirilebilmesi için tamamlanması gereken imalatları kapsadığı, iş kalemlerine ait tasfiye öncesi yapılan imalatlar ile tasfiye sonrası yapılan imalatların fiyat karşılığının tespitinin yapılamayacağı...

...belgeleri veya b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'... ...iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler...

...süresi içinde tamamlanmaması halinde gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin %0,06’sı (onbinde altısı) oranında gecikme... ...için Sözleşme uyarınca bitiş tarihinin 15.04.2021 olarak tespit edildiği, ancak İdarece verilen 15 günlük süre uzatımı... ...geçici kabul yapılması yönündeki talebini İdareye ilettiği, sonrasında Fen İşleri Müdürlüğünün … tarihli ve … sayılı...

Denetim tespiti sonrasında Kamu idaresi tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan binalara yönelik yapım işleri için Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtildiği...

... feshederek, teminat mektubunu irad kaydettiğini, sözleşme sonrası tebligatların usulüne uygun yapılmadığını, 2018 yılında ... eser sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğinin tespitini, sözleşmeden kaynaklanan alacak miktarının, fiyat farkı, ek iş ... teminat kesintilerine el konulması hususlarda haksızlığın tespiti ile zararların tazminini talep ve dava etmiş, ıslah yoluyla ...

ürünü ile alakalı olarak yaşanan gelişmeler sonrasında yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı olması... ...kazandığı süre uzatımına göre işin teslimi gereken tarih tespit ettirilerek bunun sonucuna göre uygulanacak gecikme... ...geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme bedelinden 1.597.594,92 TL gecikme cezası kesintisi...