...şekilde yer alan hükmün, aynı şartnamenin ön bölümde belirtilen hükümleri ile bir ilgisi ve ilişiğinin bulunmadığı, dolayısıyla bu hükümden hareketle, ısı merkezinde yapılacak tadilatların sözleşme bedeline dahil olmadığı yönünde bir yorum ve uygulama yapılmasının sözleşme ve eklerine uygun düşmediği değerlendirilmektedir.

...mevzuata uygun sözleşmenin uygulanması bakımından sorumluların idareyi zarara uğratıcı kasıt, ihmal veya kusurunun bulunmadığı ve işin fen, sanat kuralları ile sözleşme hükümlerine göre ilgili branştaki teknik personel ve idarenin kontrol mühendislerinin nezaretinde yapılmış, idarece kabul edilerek teslim alınmış ve hizmete sunulmuş...

maddesi hükümleri çerçevesinde ceza kesintisi yapıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir. ...ettiğini, sözleşme konusu işin geçici kabulünün yapıldığını, ancak davalı idarenin sözleşme bedelinden 1.597.594,92 TL gecikme cezası kesintisi yapıldığını belirterek...

Bu sebeple, EKAP Sonuç Formu ve işe ilişkin sözleşme hükümleri arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, idari ve teknik şartnamede konu ile ilgili hüküm bulunmadığından, Sözleşmenin 8.2 no’lu maddesinde belirtildiği üzere sözleşme hükümlerinin esas alınması gerekmektedir.

Kısımlar) alımına ilişkin … tarih ve … Numaralı sözleşme imzalandığı, sözleşme hükümlerine göre, yüklenici tarafından yasal teslim süresi içerisinde teslim edilen ihtiyaç listesinin 7 ve 10.

...taraflar arasındaki sözleşme hükümleri dikkate alınmadan hesaplandığı, dosyaya daha sonradan alınan 17.03.2022 tarihli asıl, 13.07.2022 tarihli raporlardaki hesaplamaların sözleşme hükümlerine ve 4734 sayılı yasaya uygun bir şekilde yapıldığı, asgari ücret artışının 2020 yılında olduğu dikkate alındığı anlaşıldığından hükme esas alınması...

DELİLLER VE GEREKÇE: Dava, hizmet alımına ilişkin sözleşme gereğince idarenin bir kısım hak edişleri geç ödemesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini için cezai şart hükümleri gereğince zararın tazmini istemine ilişkindir.

...İşletme Müdürlüğü'nün … tarih ve … sayılı yazısı ile davacıya sözleşme hükümleri doğrultusunda işin yerine getirilmesi için her türlü tedbirin alınması gerektiği hususunun bildirildiği, 31/12/2020 tarihli fesih ihtarı ile davacı şirket tarafından sözleşmenin 28.

...şirket üzerinde kalması üzerine, sözleşme imzalayan davacı şirketin mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26.