Yargıtay'ın İstisnası: Sözleşmedeki Feshedilemeyen Süre (İhtar Süresi) Cezası Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, kural olarak feshedilen sözleşmelerde ifaya ekli ceza niteliğindeki gecikme cezasının istenemeyeceğine karar verdi.
sözleşme eki - Arama Sonuçları
… Devamı
Fiyat Farkı Talep Etme Hakkı: Sözleşmesinde hüküm bulunması ve ilgili mevzuatın (Fiyat Farkı Kararnameleri) izin vermesi halinde, malzeme fiyatları veya işçilik maliyetlerindeki artışlar nedeniyle oluşan farkı talep etme hakkına sahiptir.
Analizin Sonucu ve Taraflar İçin Çıkarımlar Bu KİK kararı, kamu ihale süreçlerindeki tüm paydaşlar için önemli bir uyarı niteliğindedir: İdareler Açısından: İhale dokümanları, özellikle de sözleşme tasarıları, hukuki bir bütünlük ve tutarlılık içinde hazırlanmalıdır.
Davalı iş sahibi vekili; davada görevli yargının idari yargı olduğunu belirterek, yargı yolu nedeniyle davanın reddi ... arasında yazılı sözleşme yapılmadığından akdi ilişkinin kurulmadığını, bu nedenle de sözleşmenin haklı ya da haksız feshinden söz edilemeyeceğini, bu durumda ise ancak menfi zararın ...
İş Ortaklığı Sözleşmesi Noter Onayı Gerektirir mi? Sözleşme İçeriği Nasıl Olmalı? Peki, hangisi için notere gitmek gerekir? İş ortaklığı sözleşmesinin noterden onaylatılması zorunlu mudur?
Sorumluluğu Üstlenme: Yüklenici, sözleşmeyi imzalarken kıdem tazminatı dahil tüm işçilik alacakları bana aittir şeklindeki bir maddeyi kabul etmişse, bu riski maliyet hesaplamasına (teklif fiyatına) dahil etmiş sayılır.
YİGŞ Madde 21 uyarınca, bu durumda idarenin işi tasfiye etmesi gerekirken, idare bu yola gitmemiş ve sözleşmeyi feshetmiştir. Eğer idarenin de feshe yol açan bir kusuru varsa (sözleşmeyi tasfiye etmesi gerekirken feshetmesi gibi), bu yaptırımın uygulanması hakkaniyete ve hukuka aykırı olacaktır.
... her ne kadar Kamu İhale Mevzuatı’na göre yapılmış ise de; aynı zamanda özel hukuk sözleşmesi niteliğinde olup tarafların sulh olma ya da olaydaki gibi koşulları varsa bedelin uyarlanmasını ... kabul ettiğini de belirttiğine göre, bu kabule göre davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken olaya uygun düşmeyen hukuki gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozma ...
Bu başvurular, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği sözleşme imzalama sürecini durdurmuştur. ...bağının da sona erdiğini ve idarenin zorlayıcı bir işlem tesis edemeyeceğini net bir şekilde ortaya koymuştur.
- K A R A R - Dava, taraflar arasındaki eser sözleşmesinin davalı iş sahibi idare tarafından haksız feshedilmesi nedeniyle kâr mahrumiyeti ve sözleşme masraflarından doğan zararların tahsiline karar verilmesi isteminden ibaret olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.