...değişikliği nedeniyle meydana gelen yeni birim fiyatların tespitinde yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın... ...kaldırmamak üzere, işin özelliğine göre sözleşmelerde bu başlık altında bir veya birden fazla maddeyi içerecek şekilde madde...

...talep tarihine kadar yaptığı işler incelendiğinde işe ait onaylı iş programına göre 01.08.2018 tarihi itibariyle toplam... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...ise; ahşaptan oturtma çatı yapılmasının (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) tariflendiği, Mimari uygulama projesinde... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” ,

...55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

2- Bisiklet yolunda çift kat akrilik boya altı astar ve resurfacer katmanı yapılması ile ilgili olarak:   ...Örtü üstü membran yapılması imalatı ile ilgili olarak: Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; İdare yazısı...

Organize Peronlarının yapım sürecine başlanmasına müsaade alınması için geçen 106 (yüzaltı) gün, .. ...gayri müsait çalışma şartlarına zorlanıldığı ve işin onaylı iş programına göre yürütülmesinin aksatıldığı... ...ihale öncesi var olan şartnamede bu hüküm olduğuna göre yüklenicinin bunu bildiği, ayrıca refakat görevlisi bulundurulması...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/02/2022 tarihli anlaşmazlık... ...durumlarda, iş eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı, altıncı fıkradaki esaslar doğrultusunda hesaplanır.”...

...kapsamında bulunan aktif cihazların (Swich) temini hususunda yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... Gbit modüller dahil) başlığı altında 44 maddelik özellik sıralandığı, “(

...değerlendirmesi ise; İhaleye esas proje kesit detaylarında, radye temel altına, bodrum perdelerine ve teraslarda su yalıtımı olarak... Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz.

...inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz... Yeni fiyat tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, (Ek ibare: 08/08/2019-30856 R.G./28.