Sorgunun esas yönünden incelenmesinde; A) ……
ön inceleme - Arama Sonuçları
...5'lik tazminat), yüklenicilerin genel giderlerini ve kârını korumayı amaçlayan önemli bir hükümdür.
...mali tablolar, asgari işçilik hesapları, işletme kayıt belgeleri vb.) yaptığı detaylı inceleme sonucunda yersiz bulmuş ve reddetmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 48. Kamu ihalelerinde yeterlik değerlendirmesinin en önemli unsurlarından biri iş deneyim belgeleridir.
Bu durum, idarenin raporunda öngörülmemiştir. quot;öngörülemeyen bir durum**dur (YİGŞ 12/4).
Bu uyuşmazlıkların en önemlilerinden biri, yüklenici tarafından idareye verilen kesin teminat mektubunun akıbetidir.
Basiretli Tacir Yükümlülüğü: Davacı firma, ihaleye teklif verirken olası sonuçları öngörmekle ve basiretli bir tacir gibi davranmakla yükümlüdür.
...alacağından düşülmesi yerinde olduğundan davacı yüklenicinin temyiz itirazları bu yönüyle yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 23.02.2022 tarihli ve 51130 tutanak sayılı kararı , bu konuda çok önemli bir ilkesel ayrım yapmıştır.
...alınan bir yağış raporu sunmak, süre uzatımı almak için tek başına yeterli olmayabilir; önemli olan, bu yağışın işin yapımına fiilen engel olduğunun ispatlanmasıdır.
Bu itibarla, daha önce verilen Daire kararında ısrar ederek, ..