Süre Uzatımına Yol Açan Temel Nedenler Süre uzatımı, ancak aşağıdaki şartların varlığı halinde mümkündür: Mücbir Sebepler (KİSK Madde 10): Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve KİK tarafından belirlenecek benzeri diğer haller, mücbir sebep olarak kabul edilir.
mücbir sebep - Arama Sonuçları
… Devamı
genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yasaklılık
Covid-19 salgınının mücbir sebep sayılan hallerden olduğu ve bölgenin ağır kış koşullarıyla birleştiğinde işin durdurulmasının zorunlu hale geldiği kabul edilmiştir. Covid-19 , gecikme cezası , kamu zararı , kış şartları , mücbir sebep , süre uzatımı , yapım işleri genel şartnamesi
Aksi halde, yani mücbir sebep halleri bulunmadan, 4735 sayılı Kanun’un 19, 20 ve 21 ini maddeleri gereğince yapılan fesihlerde, Kanunun 22 inci maddesine göre, yükleniciden idarenin bu sebeple uğradığı zarar ve ziyan talep edilebileceği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir kaydedilmektedir.
Ancak sadece 35 gün sonra (14.12.2017), idare, gezilere yeterli talep olmamasını mücbir sebep olarak kabul ederek sözleşmeyi fesheder. Temyiz Kurulu Kararı: Talep Yetersizliği Mücbir Sebep Değildir Sayıştay Dairesi, bu ödemeyi kamu zararı saymış, Temyiz Kurulu da Daire kararını onamıştır (TASDİK) .
davacı tacir olup fiyatlarda yükselmeler olabileceğini öngörerek sözleşme imzalaması gerektiğinden bunun doğrudan ifaya engel olan mücbir sebep teşkil etmesinin de düşünülemeyeceği, fiyat artışları öngörülemez sınırlarda gerçekleşmiş ve edim dengesi aşırı ölçüde bozulmuş ise TBK'nın 138.
idareden kaynaklanan nedenler , iş programı , mücbir sebep , revize iş programı , süre uzatımı
Maliyet Artışı Mücbir Sebep Değildir: Davacının ileri sürdüğü inşaat maliyetlerindeki artış, hukuken mücbir sebep olarak kabul edilemez. Artan maliyetler, “mücbir sebep” veya sözleşme imzalamamak için “haklı bir neden” olarak kabul edilmemektedir.
Süre Uzatımı Nedenleri ve Şartları Sözleşme süresinin uzatılması için iki temel sebep kategorisi bulunur: mücbir sebepler ve idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi. Mücbir Sebepler: Mücbir sebep olarak kabul edilen haller, yükleniciden kaynaklanmayan, öngörülemeyen ve kaçınılmaz olaylardır.
Yüklenicinin görüş ve talebi; 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile piyasa şartlarındaki fiyat artışlarının da 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereği mücbir sebep sayılarak fiyat farkı hesaplanması gerektiği yönündedir.








