Mücbir sebep halleri nelerdir? e) Gerektiğinde kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller 4735 sayılı Kanun’da sayılanlar dışında Kamu İhale Kurumu’nun da mücbir sebep hali belirleme yetkisi bulunmaktadır. Mücbir sebep halleri, sözleşmenin feshi ve süre uzatımı durumlarında uygulama alanı bulan hallerdir.
mücbir sebep - Arama Sonuçları
… Devamı
KARŞI OY : 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Mücbir sebepler başlıklı 10. maddesinde Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler. Kamu İhale Genel Tebliği'nin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen mücbir sebep halleri başlıklı 25.3.
anormal mevsim koşulları , aşırı yağış , havanın fen noktasında çalışılmayan günleri , kar yağışı , mücbir sebep 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Mücbir Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesi; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a.
Döviz Kuru Artışı Sözleşme İmzalamamak İçin Mücbir Sebep Midir? Birçok firma, bu ani maliyet artışlarını mücbir sebep olarak ileri sürerek sözleşme imzalamaktan kaçınmakta, ancak bu durum idareler tarafından sözleşme imzalamamak fiili olarak değerlendirilip ihale yasaklama yaptırımıyla sonuçlanmaktadır.
Sayıştay'dan 20 Günlük Mücbir Sebep Başvuru Süresine Dair Tartışmalı Karar: Hakkın Özü mü, Şekil Şartı mı? Mücbir sebep halinin ortaya çıkması durumunda, süre uzatım talebinin 20 gün içerisinde istenmesi mecburidir.
maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep değerlendirmesi amacıyla davalı idareye başvuruda bulunulabileceği, davacı şirket tarafından yürütülen İki Hasta Taşıyabilen Ambulans Uçak Kiralanması işi kapsamında kullanılan ... mücbir sebep , öngörübilirlik , öngörülemezlik
Peki, sözleşmenizde salgın hastalık mücbir sebep olarak açıkça yazıyorsa, bu durum size otomatik olarak sözleşmeyi feshetme ve teminatınızı geri alma hakkı verir mi? taraflar arasındaki sözleşmede salgın hastalığın mücbir sebep olarak sayılmasının doğrudan mücbir sebebin varlığını kabul etmeyi gerektirmediği...
Pandemiyi Gerekçe Gösterip Sözleşmeyi Fesheden Yüklenici Haksız Bulundu: Covid-19 Ne Zaman Mücbir Sebep Sayılmaz? Covid-19 pandemisi, tedarik zincirlerini kırmış, maliyetleri öngörülemez düzeyde artırmış ve kamu ihale sözleşmelerinde mücbir sebep ile aşırı ifa güçlüğü tartışmalarını zirveye taşımıştır.
Ekonomik Gerekçeler Mücbir Sebep Olabilir mi? Bu durumlar, genellikle mücbir sebep veya beklenmedik hal (aşırı ifa güçlüğü) olarak değerlendirilir. Yasal Çerçeve ve Temel Kavramlar Kamu ihale sözleşmelerinde fesih ve mücbir sebep halleri, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda düzenlenmiştir.
Gıda Zehirlenmesi Tespit Edilince Covid'i Bahane Etti: Yargıtay Feshi Haksız Buldu Bir yüklenicinin mücbir sebep iddiasının zamanlaması, bu iddianın iyi niyetli mi yoksa art niyetli mi olduğunu ortaya koyabilir. İdareler İçin: Yüklenicinin mücbir sebep iddiasının zamanlamasına dikkat edin.








