İdarenin Kusuruyla Geciken İşte Fiyat Farkı Tuzağı: Yargıtay Neden İhtirazi Kayıt Şartı Aradı?
kusur sorumluluğu - Arama Sonuçları
quot;İdarenin Kusuru**dur. Üstelik bu hallerde 20 gün içinde başvuru şartı aranmaz, çünkü kusur zaten İdarenindir.
Analizin Sonucu Hakedişlerin sözleşmede belirtilen sürede (tahakkuk + ödeme süresi) ödenmemesi, idarenin kusurudur ve YİGŞ Md.
...zararı başlıklı 71'inci maddesinde kamu zararı, kamu görevlilerinin kasıt, kusur ve ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda...
Fiili Performansı Tanıması: Karar, bir ortağın devir sonrası artan sorumluluğunu ve tek başına tamamladığı işten kazandığı deneyimi resmi olarak tanımaktadır.
Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
...hakedişin düzenlenerek ihtirazi kayıt konulmadan kendilerine ödendiği, davalı idarece eksik ve kusurlu işler yönünden yapılan harcamaların belgelendirilemediği ileri sürülmektedir...
Mücbir sebeplerle veya idare kusuruyla süre uzatımı verilmesi halinde, revize iş programında, süre uzatımına sebep...
#039;ün ortaya çıkan kamu zararıyla ilgili sorumluluğu bulunmaktadır.
Yükleniciler için ders: İdarenin kusuru nedeniyle sözleşmeyi haklı olarak feshetmek, otomatik olarak kâr kaybı talep etme hakkı doğurmaz.