...nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi, … Anılan tutarın ihtiva ettiği unsurlar ise … TL sözleşme bedeli ve … TL gecikme zammıdır.
kısmi gecikme cezası - Arama Sonuçları
...5.209,00-TL’lik ürün bulunmasına rağmen davalı idarece gecikme cezasının 75.034,05-TL’lik teminatı karşılayacak... ...sözleşme uyarınca ödemenin yapılmaması durumunun eksik veya kısmi mal teslimi yoluna gidilmesinin haklı gerekçe olarak...
...merdiven onarımı imalat bedellerinin iş artışı kapsamında ödenmesi, ilave imalatlar ve gecikilen boya imalatlarının yapımı için süre uzatımı verilmesi ile 31 gün kısmi gecikme cezasının iade edilmesi gerektiği yönündedir.
Hukuki cevap, kısmi butlan (kısmi geçersizlik) prensibinde yatmaktadır. Örneğin; Sözleşme tasarısında gecikme cezası günlük %0,06 (on binde altı) olarak belirtilmişken... Örneğin, sözleşme tasarısında %0,06 olan gecikme cezası oranı sözleşmede %0,04’e düşürülebilir mi?
Bu, idarenin idari gecikmesinin cezai şart uygulanmasına yol açmasını engelleyen temel bir hükümdür. ...eksiklikleri gidermezse, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası, süre uzatımları dahil işin bitmesi gereken tarihi... ...bölümleri için kısmi kabul yapılacağı belirtilen işlerde, kısmi geçici kabul yapılabilir.
5018 sayılı kanun , gecikme bedeli , gecikme cezası , ihmal , kamu zararı , kasıt , kusur
...götürü bedel , enerji idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici kusuru ...süresinde gerekli müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından...
...29’uncu maddesinde, işin veya kısmi kabul öngörülen hallerde iş kısımlarının, sözleşmede belirlenen bitim tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı, cezalı...
...uncu maddesinde “(1) İşin veya kısmi kabul öngörülen hallerde iş kısımlarının, sözleşmede belirlenen bitim tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.
...sayılmıştır: doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve Kamu İhale Kurumu (KİK... ...Uygulaması: İdare, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulamaya başlar. İhtarname Zorunluluğu: Gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve...