...ortaya koymakta ve vazgeçilen imalatlar nedeniyle sözleşme bedelinde yapılması gereken kesinti tutarının belirlenmesinde pursantaj oranının kullanılamayacağını teyit etmektedir... ...fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinin yedinci fıkrasında, gerçekleştirilen proje değişikliğine bağlı olarak iş eksilişinin ortaya çıktığı durumlarda, iş eksilişi...

...fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini... ...verilen görüşün tavsiye niteliğinde olduğu, söz konusu işlemin idarî davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idarî işlem niteliği taşımadığı anlaşıldığından...

Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır. ...Danışmanlık hizmetleri” başlıklı 48'inci maddesinde; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması...

...olduğu, İşin yürütülmesi sırasında Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre statik projelerin revize edilmesi gerektiği ve iş sahasından kaldırılması gereken arı kovanlarının... ...Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş günü içinde düzenlenir.

Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar. ...c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

...cezai şart kesintisi olarak ödenmeyen iş bedelinin 1.597.594,92 TL’lik kısmının, kesintinin haksız olması sebebiyle davalıdan tahsili ve ayrıca idarenin edimlerini ifa... ...belirtilerek yükleniciden kaynaklanmayan gecikmenin sözleşmenin 25.1 maddesi uyarınca proje takvimine eklenerek teslim süresinin yeniden belirlenmesi talep edilmiştir.

Bu imkânsızlık geçici olabileceği gibi sürekli ve kesin de olabilmektedir. ...denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki...

İdare Mahkemesi’nce; 14/12/2020 tarihli kesinleşen ihale kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen … Proje Müşavirlik A.Ş.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, davacı iş ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci...

… Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (Plan Proje Dairesi Başkanlığı) 26/11/2021 tarih ve 55049 sayılı yazısı ve eklerinden özetle... ...farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler...