...0,0003) x gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu anlaşılmaktadır... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme...

maddesinde, geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. bakım sorumluluğu kapsamı , kesin kabul , yüklenicinin bakım sorumluluğu

...geri kazanım cihazını yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme esas alınan bilirkişi kurulu... eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...Kapalı Devre Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde meydana gelen arızaları sözleşme... fesih , Geçici kabul , kesin teminat , teminat gelir , teminat irat , yasaklılık ...yaptıklarını, eksiklikleri giderdiklerini bildirdiği, ancak eksikliklerin devam ettiğinden bahisle davacı ile Emniyet Genel...

...hususunun madde metninde hüküm altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için kesilen nakde karşılık alınan teminat... geçici kabul noksanları teminat kesintisi , kesin teminat , sözleşmenin devri

...şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, idare ya yükleniciye 41'inci maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi...

Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır. kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar …” kesin kabul , teminat süresi , yüksek fen kurulu

Somut olayda, kesin kabul onay tarihi 20.06.2011 kesin hesap onayı ise 26.12.2011 tarihidir. 5 yıllık zamanaşımı , eser sözleşmesi , kesin hesap onay tarihi , kesin kabul onay tarihi , zamanaşımı

...düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyetinin belirleyerek tutanağa yazacağı, hüküm altına alınmıştır.