... uzatımını zorunlu kılan mücbir sebeplerden olmadığı, zira işin şirketin yetkili elemanı vasıtasıyla ... dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi nedeniyle (1) yıl süre ile kamu ... ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmesine ilişkin davalı idare işleminde hukuka aykırılık ... gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. ...

H.D.'nin 17.03.2010 gün 2010/98 Esas 2010/1538 Karar sayılı ilamı). ...olduğunun tesbitine, haklı fesih talebinin yerinde olmadığına, teminat mektubunun iadesi... Feshin haklı olup olmadığı açılacak eda davasında değerlendirileceğinden... ...harçlarının istek halinde temyiz eden taraflara geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden...

...çalışmalarının sağlanması için minibüs terminalinde yer gösterilmesine karar verilmiştir. ...husustaki işlemleri yapması için Encümene yetki verilmesine dair 8/3/2016 tarihli ve 29 sayılı... Mahkeme gerekçeli kararlarında; i. ...olduğu iddiasıyla sona erdirilmesinin doğru olmadığını ileri sürmüştür.

” hükmü yer almaktadır. ...yapılan yardımın tamamının nakdi yardım olmadığını, bir kısmının sporculara ödül... ...incelenmesi neticesinde, amatör sporculara ödül verilmesine ilişkin bir meclis kararı olmadığı... TL tazmin hükmünün TASDİKİNE, oybirliği ile, karar verildi.

Mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiştir. ...yaptığı imalâtlarda bir kısım boru hatlarının yerinde olmadığını, bazı hendek kazılarının... ...davacının yaptığı imalâtın kabul edilebilir olup olmadığının saptanıp sonucuna göre karar... ...daki duruşmada vekille temsil olunan davalıya verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden...

Sözleşmede kararlaştırılan muhammen bedel ise, 19.767.500,00 TL’dir. ...belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının tespitine karar verilmesini istemiş... ...tamamlamasının geciktiği, davacıya cezalı ek süre verilmesine rağmen işin bitirilmediği, bu nedenle... Bu sözleşmede süre yer tesliminden itibaren başlayacak olup 90 gün...

...tarihinde sona erdiği, dolayısıyla yasaklama kararının 45 günlük süre dolduktan sonra... ...davacı şirketten alınarak davalı idareye verilmesine karar verilmiş, bu karar davacı... ...bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına... ...sonra teknik şartnameye itiraz edilmesi mümkün olmadığından, sözleşmede istenen miat tarihinden...

...tarafından, 10 günlük sürenin usulüne uygun olmadığı, Covid-19 nedeniyle mücbir sebep... ...Arslan hakkında 1 yıl süreyle yasaklama kararı verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1.

...süresince bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle uğranılan zararın... Mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.Davacı... ...zarar ve hasarın ortaya çıkmasına neden olup olmadığı ile tespitin yapıldığı tarih itibariyle... ...harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden...

...cezaların danışmana ödeneceği hususunun yer aldığını; toplam 656.617,00 TL'nin... ...işlerden davacı  müşavir firmanın sorumlu olup olmadığı noktalarında toplanmaktadır. Aksi düşüncelerle karşı davanın reddine karar verilmesi de doğru olmamıştır. ...halinde temyiz eden davalı-karşı davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden...