... görüldüğü, yapı denetim görevlileri tarafından 04/08/2021 tarihinde düzenlenen, geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmadığına yönelik tutanağın, idarenin 05/08/2021 tarihli ve ... eksikliklere ek olarak söz konusu yapım işinin elektrik imalatı eksiklik listesine dair tutanağın ekte gönderilerek, tutanakta belirtilen eksikliklerin ve bağlantı hattı projesine yönelik ...

Ancak yapılan incelemede, Muayene ve Kabul Komisyonunun geçici kabul itibar tarihini geçici kabul tutanağının tablo kısmında da metin kısmında da … olarak belirtmiş olduğu anlaşılmıştır.

Bu kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat imalatlarından 80, elektrik imalatlarından 47 ve makine imalatlarından 13 kalem olmak üzere toplam 140 kalemden oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir.

Bu nedenle mahkemece, geçici kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işler giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen gecikme cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan gecikme cezasına hükmedilmesi doğru olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir.