Somut olayda davacı tarafça iş tamamlanarak davalı iş sahibine geçici kabul tutanağı yapılarak teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili ihtirazi kaydı da bulunmadığından uyarlama istemesi mümkün değildir.
kabul tutanağı - Arama Sonuçları
… Devamı
Somut olayda geçici kabul 18.08.2009 tarihinde 03.07.2009 itibar tarihi ile kabul edilerek yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair bir beyanı bulunmamaktadır. cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası
Dolayısıyla işin bitim tarihi Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında kayıt altına alınan geçici kabul itibar tarihidir. (Sayıştay Temyiz Kurulunun 20.09.2011 tarih ve 33659 sayılı kararı) İşin bitim tarihi geçici kabul tutanağında kayıt altına alınan geçici kabul itibar tarihidir.
“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. (Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.01.2015 tarih ve 39892 sayılı kararı) Geçici hakedişin geçici kabul tutanağındaki geçici kabul itibar tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması, işin zamanında bitirilmediği yönünde kesin bir kanıt değildir.
Yargıtay, geçici kabul tutanağında gecikme cezasıyla ilgili bir ihtirazi kayıt (çekince) bulunmamasının, Borçlar Kanunu uyarınca idarenin bu hakkından vazgeçtiği anlamına geldiğine ve kabulle birlikte ceza isteme hakkının düştüğüne hükmetmiştir.
Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , geçici kabule engel durum
… c) Kabul komisyonu işi kabule uygun gördüğü takdirde, geçici kabul tutanağı düzenlenir ve bu tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte yüklenici veya vekili de imzalar. … (7) Geçici kabul tutanağı, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce onaylandıktan sonra geçerli olur.
Sonuç olarak, geçici kabul tutanağındaki geçici kabul itibar tarihi işin fiilen bitim tarihini göstermektedir. Hukuki ihtilaflara yol açmamak adına geçici kabul tutanağında geçici kabul itibar tarihinin işin fiili bitim tarihi olarak belirlenmiş olması önemlidir.
Geçici Kabul Tutanağı: Kamu yapım işlerinde, işin tamamlandığının ve teslim alındığının resmi belgesi geçici kabul tutanağıdır. Ancak, davadan önce idare, oluşturduğu bir komisyon marifetiyle işin tamamlandığını tespit etmiş ve 05.11.2010 tarihinde geçici kabul tutanağını düzenleyerek işi teslim almıştır.
...sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat listesinde yer alan ve kullanıcı tarafından kullanıma mani olmadığı bildirilen yangın senaryosundaki eksiklikler hariç, yüklenici tarafından yapılmadığı tespit edilen, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve işin idareye teslimini...