...davalı idareden kaynaklanan sebeplerle işin teslim süresinin uzadığını... ...karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından... ...edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin...

...İş Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait... ...7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici... ...onaylanarak yürürlüğe girdiği, ilk 9 hakedişin bu programa göre düzenlendiği...

...tabakasının yapılması için toplam … gün süre uzatımı verilmiş olmasına rağmen... ...son verilen süre uzatımı ile birlikte işin bitim tarihi … tarihine ertelenmiş...

...işlerini de üstlendiklerini, inşaat/yapım işinin sürdürüleceği projeler inşaat... ...firmasının yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından... ...dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat...

...Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen... ...uzatımı kararı verildiği halde, bu süre uzatımı kararına uyulmayarak işin... ...olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir...

...istemli temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul... ...sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması... ...ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde...

...görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve... ...görüşü alınarak idare tarafından süre uzatımına gidilebileceği anlaşılmaktadır...

...mücbir sebepler beliritilmiş ve “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü...

...tarihli sözleşmenin 17.1 maddesinde işin zamanında bitirilmemesi halinde... ...ikincisi 10 gün olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken... ...bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış...