Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”,
işin süresi - Arama Sonuçları
… Devamı
...İptal Serbestisi Uyuşmazlığın temelinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun iki temel maddesi bulunmaktadır: Madde 62: Bu madde, idarelerin bir ihaleye çıkmadan önce, işin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak zorunda olduğunu amir bir hükümle düzenler.
Proje Değişikliklerinin Etkisi: Proje değişikliklerinin işin süresini etkilemesi halinde, gecikmeyi karşılayacak kadar süre uzatımı verilir.
Her bir araç tipi için ihtiyacı ayrı ayrı değerlendirmeli; işin niteliği, süresi ve aracın kullanım amacı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak makul ve rekabeti engellemeyecek model yılları belirlemelidir.
Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.” İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Sözleşme ve eklerine uymayan işler” başlıklı 23 üncü maddesinde; “Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz.
Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”,
Bu nedenle, ihale sonuçlandıktan sonra sözleşme aşamasında, ihale dokümanında yer alan hükümlerin (işin tanımı, süresi, teknik özellikleri, ödeme şartları, cezai şartlar vb.) değiştirilmesi veya bu hükümlere aykırı yeni maddeler eklenmesi kesinlikle yasaktır.
Özellikle restorasyon gibi özel nitelikli yapım işlerinde, idari izinler (Anıtlar Kurulu onayı, ruhsatlar) veya proje revizyonları nedeniyle işin süresinin öngörülemeyen şekilde uzaması, yüklenicileri ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır.
... 2012 tarihinde dolduğu, gecikmeye mahal vermeden söz konusu işle ilgili çalışmaların süresi içerisinde müdürlüğe gönderilmesi gerektiğinin belirtildiği, ancak davacının idare ... 08.2012 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşmeye göre 12.12.2012 tarihinde kadar işin teslim edilmesi gerektiği, ancak davacı şirket tarafından teslim edilmediği, bunun üzerine ...
Geçici Kabul Tutanağı: Kamu yapım işlerinde, işin tamamlandığının ve teslim alındığının resmi belgesi geçici kabul tutanağıdır. İşin süresinde bitirilmediği tespit edilmişse, geçici kabul tutanağı düzenlenirken veya en...