...Kısmı Oysa yüklenici iş programının gerisinde kalıp, sözleşme konusu işi süresi içinde bitirmediğinden kusurlu olduğu gibi, davalı-birleşen dosyanın davacısı iş sahibi de, yüklenicinin talep ettiği geçiş izinlerini ilgili kurumlardan zamanında almayarak işin gecikmesine ve tamamlanamamasına sebebiyet vererek kusurlu davranmış olup...

Özellikle ilanda yer alan ve kanunen belirtilmesi zorunlu olan esaslı bir unsurda (işin adı, miktarı, işe başlama tarihi vb.) değişiklik yapılıyorsa, zeyilname düzenlemenin yanı sıra mutlaka süresi içinde bir düzeltme ilanı yayımlamaları gerekmektedir.

Oranların Değişmezliği: Bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceğinin taahhüt edilmesi. Kurul, bu durumu da yasal yükümlülüğün süresinde yerine getirilmemesi olarak değerlendirmiştir.

Kusur Sorumluluğu İlkesi: Hukukun genel ilkesi, bir kişinin kural olarak kendi kusurundan kaynaklanan zararlardan sorumlu olmasıdır. ...kalkılamayacak sorumluluklar yükleyen maddeler tespit ettiklerinde, teklif vermeden önce süresi içinde şikâyet yoluna başvurarak bu hukuka aykırılıkların giderilmesini talep...

Ancak yüklenici firma, taahhüdünü süresinde yerine getiremez ve İdare, sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheder . Sayıştay Temyiz Kurulu, bir yapım işinde %10 iş artışı yapılmasına rağmen ek kesin teminat almayan idarenin kamu zararına yol açtığına karar verdi.