.) işin süresi içerisinde teslim edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda ... ilişiksiz belgesi alınması gerektiği, dava dosyasında bu belgeler bulunmamakla birlikte işin tasfiyesine karar verildiği göz önünde tutulduğunda, kesin teminatın iadesinin hakkaniyete ...

başlıklı 62 nci maddesinde; “a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur.

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”,

Bununla birlikte, işin süresi içinde mevsimsel olarak o bölgede gerçekleşen yağışların geçmiş yıl ortalamalarından önemli ölçüde farklılık gösterdiğinin ve öngörülebilme sınırını aştığının yetkili merciler tarafından tespit edilmesi durumunda öngörülemezlik ve önlenemezlik kriterlerinin oluştuğundan söz edilebilecektir.

tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”,

İdaresinin ilgi yazıları ve eklerinden; işin yer tesliminin 04/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 03/10/2022 olduğu, İşe ait sözleşmede; 2021 yılı ödeneğinin % 40   

...eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin  “İş programları” başlıklı 17 nci, “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu ve “ Geçici hakediş raporları ” başlıklı 39 uncu maddeleri birlikte dikkate alındığında, işin sözleşmesinde 2021 yılı için tespit olunan 24.731.980,00 TL sözleşme ödeneğinin idarece onaylanan...