... olduğu 07/12/2021 tarih KRH.PRJ.02.DIS.21/0281 sayılı itiraz dilekçesinde; iş artışından kaynaklı yeni fiyatların, tekliflerinin yaklaşık ... ile güncellenerek yeni birim fiyatların belirlendiğini, iş artışına konu imalatların ihale CD’sinde bulunduğundan bahisle ... anlaşmazlığın da tespit edilen birim fiyatlara, sözleşme bedeli ile işin idaresince tespit edilen yaklaşık maliyeti arasındaki farktan ...

Mevcut projede veya mahal listesinde yer almayıp, iş artışı yapılmak suretiyle imalata giren iş kalemlerine %10... TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ...

iş artışı , mahal listesi , uygulama projesi Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/12/2021 tarihli dilekçesinde özetle; ihaleye esas projelerde yer alan teras... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. … (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

İdaresinin görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , işin tasfiyesi , sözleşme bedelinin , tasfiye

...000,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek 221.768,16... ...sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması...

...yürütülmesi aşamasında yemek öğün sayısında idare tarafından iş artışı/iş eksilişi yapabileceği de görüldüğünden başvuru... KARŞI OY   Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddianın incelenmesi neticesinde, Kurul... aritmetik hata , hizmet alımlarında iş artışı , şikayet , teklif mektubu eki cetvel

... icinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden özetle; moment ve kesitlerinin yetersiz olduğu idarece ... çıkan beton ve demir imalatı miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ... Havuzları” ile “EDR-AAT8: T109 Çökeltme Havuzları” iş kalemlerinin birim fiyat tariflerinde İdarece verilen projesine ...

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan maliyet farkı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Dava dilekçesi içeriği ve dosya kapsamından davadan önce davacı... ...aşamasında tespit edilenden farklı olması sebebiyle maliyet artışından kaynaklanan alacak davasının edimin, ifanın aşırı...