Cezai şart, ilk imzalanan irade beyanını, yani ilk sözleşme bedelini güvence altına almak için vardır. İdare, cezayı ilk imzaladığı 10 milyon TL üzerinden mi, yoksa iş artışıyla birlikte ulaşılan 12 milyon TL'lik toplam sözleşme bedeli üzerinden mi kesmelidir?

gecikme cezası , hakkaniyet ilkesi , kısmi kabul , kısmi teslimat , sayıştay temyiz kurulu , sözleşme bedeli , sözleşme çelişkisi , teknik şartname önceliği , teslim edilmeyen kısım

İş Miktarındaki Zorunlu Değişiklikler ve Bedel Uyarlamaları Sözleşme bedelinin değiştirilemezliği ilkesine rağmen, işin ifası sırasında ortaya çıkan öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş miktarında zorunlu artış (iş artışı) veya azalma (iş eksilişi) olabilir.

İşin büyük bir kısmı sözleşmedeki son teslim tarihi olan 05.09.2018'den önce teslim edilmiştir. ...lafzı yerine hakkaniyet ve fiili durum ilkesine üstünlük tanımıştır. İdarelerin, tüm sözleşme bedeli üzerinden ceza kesmemesi, bu karara göre bir kamu zararı oluşturmayacaktır.

...muhalif kalan üye (karşı oy), TBK 26 (sözleşme serbestisi) ilkesine vurgu yapmıştır. eksik imalat , gecikme cezası , kalan iş bedeli , muhammen bedel , toplam sözleşme bedeli , Yargıtay 15. Kararın İlgili Kısmı “Delil sözleşmesi olan şartnamedeki hükümde [BİGŞ Md.

Danıştay'dan Emsal Karar: İşe Geç Başlansa Bile Sözleşme Bedeli Revize Edilemez! sözleşme bedelinin yeni iş süresine göre revize edilmesine imkan bulunmadığından, davacının; .. Danıştay, KİK'in ilk kararının hukuka uygun olduğunu belirtir.